2019年二级建造师考试法规知识考点冲刺题：2Z204010建设工程合同制度
|
本文导航第1页 1-15第4页 46-62第2页 16-30第3页 -45 2019年二级建造师考试法规知识考点冲刺题：2Z204010 建设工程合同制度 2Z204000 建设工程合同和劳动合同法律制度 2Z204010 建设工程合同制度 1. 根据《合同法》，应当采用书面形式的合同有( )。 A.建设工程勘察合同 B.委托合同 C.建设工程施工合同 D.承揽合同 E.建设工程设计合同 【答案】ACE 【解析】本题考查的是建设工程施合同的法定形式。《合同法》规定，建设工程合同应当采用书面形式。 2. 下列合同各项内容中，不属于合同主要条款的是( )。 A.价款或者报酬 B.保险条款 C.履行期限、地点、和方式 D.当事人的名称 【答案】B 【解析】本题考查的是建设工程施工合同的法定形式和内容。保险条款不属于合同的主要条款。
更多2019年二级建造师备考资料、讲义学习、考前冲刺，加入二级建造师学习群：755515017，更有老师答疑解惑！ 3. 关于施工合同特征的说法，错误的是( )。 A.施工合同是双务合同 B.施工合同是要式合同 C.施工合同客体是工程 D.施工合同是有偿合同 【答案】C 【解析】施工合同的客体是施工行为，因此 C 错误。也可选用排除法，根据施工合同可以确定施工合同属双务合同、要式合同和有偿合同，故此题答案为 C。 4. 根据《合同法》，应当采用书面形式的合同是( )。 A.设备租赁合同 B.建设工程合同 C.承揽合同 D.货物买卖合同 【答案】B 【解析】《合同法》明确规定，建设工程合同应当采用书面形式。 5. 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，该工程竣工日期应为( )。 A.提交验收报告之日 B.建设工程完工之日 C.转移占有建设工程之日 D.竣工验收合格之日 【答案】C 【解析】参见本题考查的是竣工日期。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程 之日为竣工日期。 6. 材料供应合同中对钢材的价款约定不明确。双方不能协商一致，且依合同有关条款等仍不能推定。则该价款按( )履行。 A.订立时履行地市场价格 B.履行时订立地市场价格 C.履行时履行地市场价格 D.政府指导价格 【答案】A 【解析】《合同法》规定，合同生效后，价款或者报酬约定不明的，可以协议补充，达不成补充协议的， 按照合同有关条款或者交易习惯来定，仍不能确定的，按照订立合同时履行地的市场价格来履行。 7. 因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分价款不能协商一致的，可以参照( )建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。 A.签约时的签约地 B.履约时的签约地 C.履约时的项目所在地 D.签约时的项目所在地 【答案】D 【解析】《合同法》规定，合同生效后，价款或者报酬约定不明的，可以协议补充，达不成补充协议的， 按照合同有关条款或者交易习惯来定，仍不能确定的，按照订立合同时履行地的市场价格来履行。 8. 合同生效后，当事人就质量没有约定或者约定不明确的，可以采用的确定相关内容方式有：①按照交易习惯确定 ②签订补充协议 ③按合同法其他相关规定执行，三种方式正确的先后顺序是( )。 A.①②③ B.③②① C.②①③ D.②③① 【答案】C 【解析】《合同法》规定，合同生效后，当事人就质量没有约定或约定不明的，可以协议补充，达不成补 充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯来定，仍不能确定的，按照合同法其他相关规定执行。 9. 根据《合同法》，违约方承担赔偿损失的构成要件包括( )。 A.具有违约行为 B.具有惩罚目的 C.造成损失后果 D.违约方有过错，或虽无过错，但法律规定应当赔偿 E.违约行为与损失后果之间具有因果关系 【答案】ACDE 【解析】本题考查的是承担赔偿损失责任的构成要件。(1)具有违约行为;(2)造成损失后果;(3)违约行为与财产等损失之间有因果关系;(4)违约人有过错，或者虽无过错，但法律规定应当赔偿。 10. 违约责任承担的方式包括( )。 A.继续履行 B.提供担保 C.解除合同 D.代位赔偿 【答案】A 【解析】违约责任的承担方式主要有：继续履行、采取补救措施、赔偿损失、违约金和定金。 11. 某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该 供应商应承担( )。 A.行政处分 B.违约责任 C.行政处罚 D.交纳罚金 【答案】B 【解析】供应商没有按合同约定及时提供原料，属于合同的违约，应当承担违约责任赔偿损失。 12. 因欺诈、胁迫订立的合同，( )的应认定为无效合同。 A.当事人产生重大误解 B.损害合同相对人利益 C.当事人意思表示不真实 D.损害国家利益 【答案】D 【解析】本题考查无效合同的情形括：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5) 违反法律、行政法规的强制性规定。 13. 合同无效的原因有( )。 A.恶意串通，损害他人利益 B.以合法形式掩盖非法目的 C.一方以胁迫手段订立合同，损害集体利益 D.重大误解或显失公平 E.损害社会公共利益 【答案】BE 【解析】本题考查合同无效的原因。导致合同无效的原因：1.一方以欺诈手段订立合同，损害国家利益; 2.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同;3.以合法形式掩盖非法目的;4.损害社会公共利益;5.违反法律、行政法规的强制性规定。 14. 根据《合同法》，下列情形属于合同无效的是( )。 A.当事人丧失履约能力 B.当事人对合同有重大误解 C.违反法律的强制性规定 D.违反法定的形式 【答案】C 【解析】有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(2) 恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律、行政法规的强制性规定。 15. 某建设工程施工合同约定价款为 1 亿元。施工成本 0.9 亿元，按发包人核算造价为 0.95 亿元。按建设主管部门发布的造价信息计算为 1.1 亿元，后该施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，则该施工企业能获得人民法院支持的最高结算价款为( )亿元。 A.1 B.0.9 C.0.95 D.1.1 【答案】A 【解析】合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。本文导航第1页 1-15第4页 46-62第2页 16-30第3页 -45 16. 建设工程施工合同无效，将不会产生( )的法律后果。 A.返还财产 B.折价补偿 C.赔偿损失 D.支付违约金 【答案】D 【解析】支付违约金属于有效合同中承担违约责任的形式之一，合同无效无约可违。 17. 甲乙双方签订了购货合同。在合同履行过程中，甲方得知乙方公司名称及其法定代表人均发生了变更，于是要求签订合同的变更协议，遭到乙方的拒绝。针对该情形，正确的是( )。 A.原合同已经终止 B.必须签订变更协议 C.合同主体未变更 D.合同内容已变更 【答案】C 【解析】合同生效后，当事人不得因其主体名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而主张和 请求合同变更。 18. 甲公司总承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司，乙以甲的名义与丙公司签订了 材料供货合同。随后丙催告甲在一个月内予追认，而甲未作表示。对此，下列说法正确的是( )。 A.在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利 B. 合同已经生效，甲应当履行合同 C. 甲对乙丙签约行为未明确反对，视为同意 D.乙的行为构成表见代理 【答案】A 【解析】本题中表述的是无代理权的情形，此情形下签订的合同属于效力待定合同。如果被代理人表示反对或者未做表示，则表明该合同是无效的。对于效力待定合同而言，在被代理人追认之前，第三人有撤销合同的权利。 19. 关于效力待定合同的说法，正确的是( )。 A.善意相对人不可撤销效力待定合同效力 B.效力待定合同的相对人具有催告权 C.效力待定合同是生效合同 D.效力待定合同是无效合同 【答案】B 【解析】无效合同具有违法性，其自始不生效。而效力待定合同不具有违法性，只是效力上不确定。D 项错误。此外，其合同已经成立，但还未生效，选项 C 错。对于效力待定合同而言，在被代理人追认之前， 第三人有撤销合同的权利，A 错误。 20. 甲乙两公司签订了建筑材料买卖合同，经当事人双方协商一致才能变更的情形是( )。 A.甲公司名称变更 B.乙公司的法定代表人变更 C.合同签约人变更 D.采购数量变更 【答案】D 【解析】合同内容变更可能涉及合同标的的变更、数量、质量、价款或者酬金、期限、地点、计价方式等; 此类变更需要当事人协商一致。合同生效后，当事人不得因其主体名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而主张和请求合同变更。因此，本题甲乙两公司签订的建筑材料买卖合同，只有 D 项采购数量变更，属于经当事人双方协商一致才能变更的情形。 21. 当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是( )。 A.代理人超越代理权订立的合同 B.因重大误解而订立的合同 C.造成对方人身伤害、财产损失可以免责的合同 D.以合法形式掩盖非法目的合同 【答案】B 【解析】由重大误解或者显示公平订立的合同属于可撤销合同，当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更 或撤销合同。 22. 在可撤销合同中，具有撤销权的当事人没有行使撤销权导致撤销权消灭的时间是自知道或应当知道撤 销事由之日起( )。 个月 B.3 个月 C.6 个月 D.1 年 【答案】D 【解析】《合同法》第 55 条规定，“有下列情形之一的，撤销权消灭：具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权;具有撤销权的当事人自知道撤销事由后明确表示或者以自 己的行为放弃撤销权。” 23. 下列合同中，属于可变更、可撤销合同的有( )。 A.建设单位因对工程内容存在重大误解而订立的合同 B.施工企业采取欺诈手段订立的损害国家利益的合同 C.总承包单位将施工图深化设计风险转移给分包单位的合同 D.建设单位为偷税而订立的施工合同 E.村民胁迫施工企业订立的供货合同 【答案】AE 【解析】本题考查导致合同变更与撤销的原因。《合同法》规定，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销：(1)因重大误解订立的，(2)在订立合同时显失公平的，(3)一方以欺诈、 胁迫的手段或乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。 24. 下列合同中，属于可变更、可撤销合同的有( )。 A.施工企业超越资质等级订立的合同 B.施工企业中未获得相应授权的人员订立的合同 C.建设单位为洗钱而订立的施工合同 D.显失公平的合同 E.一方乘人之危与他人订立的合同 【答案】DE 【解析】因重大误解订立的，在订立合同时显示公平的，以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危订立的合同属 于可撤销合同。 25. 根据《合同法》，债务人转让合同债务应当( )。 A.通知债权人 B.与债权人协商 C.经过债权人的同意 D.重新签订合同 【答案】C 【解析】根据《合同法》第 84 条的规定：“债务人将合同的全部或部分义务转移给第三人的，应当经债权人同意。” 26. 下列事由中，债权人不能行使法定撤销权的是( )。 A.受让人明知债务人以明显不合理的低价转让财产 B.债务人放弃到期的债权 C.债务人将巨额财产赠予他人 D.债务人出售其全部财产 【答案】D 【解析】选项 ABC 所述债务人的行为均属于可能导致债权人行使撤销权的情形。选项 D 债务人出售其全部财产，并未表明债务人以明显不合理的低价转让其财产，因此不属于法律规定的情形。 27. 债务人放弃到期债权或无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以行使撤销权。自债务人的行 为发生之日起( )内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。 A.6 个月 B.1 年 C.2 年 D.5 年 【答案】D 【解析】依据《合同法》第 75 条，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起 1 年内行使。自债务人的行为发生之日起 5 年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。 28. 可撤销合同被撤销后，其法律后果是( )。 A.自撤销后无效 B.申请撤销时无效 C.自始无法律约束力 D.合同有效 【答案】C 【解析】合同无效或者被撤销后，自始无法律约束力。 29. 下列民事责任承担方式中，属于违约责任的有( )。 A.继续履行 B.赔礼道歉 C.赔偿损失 D.恢复原状 E.支付违约金 【答案】ACE 【解析】本题考查的是承担违约责任的种类。合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有：继 续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。 30. 根据《合同法》，合同权利义务终止的情形有( )。 A.债务人依法将标的物抵押 B.合同解除 C.债务相互抵消 D.债权人依法将标的物提存 E.债权人免除债务 【答案】BCE 【解析】本题考查的是合同的终止。《合同法》规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止：(1) 债务已经按照约定履行;(2)合同解除;(3)债务互相抵消;(4)债务人依法将标的物提存;(5)债 权人免除责任;(6)债权债务同归于一人;(7)法律规定或者当事人约定终止的其他情形。本文导航第1页 1-15第4页 46-62第2页 16-30第3页 -45 31. 发包人发生以下情形，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同，人民法院应予支持的是( )。 A.未按约定支付工程价款致使承包人无法施工 B.拖欠垫资利息 C. 施工现场安装摄像设备全程监控 D. 迟延交付施工场地发生停窝工损失拒绝赔付 【答案】A 【解析】发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承 包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：(1)未按约定支付工程价款的;(2)提供的主要建筑材 料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的;(3)不履行合同约定的协助义务的。 32. 因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同 意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由( ) 承担。 A.建设单位 B.施工企业 C.监理单位 D.建设行政主管部门 【答案】B 【解析】当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。 33. 某项目设计费用为 100 万元，合同约定违约金为设计费用的 15%。发包方支付了 15 万元定金后，设计承包方不履行合同，给发包方造成 12 万元损失。发包人对此可获支持的最大价款为( )万元。 A.24 B.27 C.30 D.42 【答案】C 【解析】违约金、定金、损失三者同时存在时，只能选择其一，再考虑把定金收回，所以为 15+max(15， 12)=30 万。 34. 根据《合同法》，免除施工单位违约责任的情形有( )。 A.施工单位因安全事故隐患，被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误 B.因拖欠农民工工资，部分农民工停工抗议，致使工期延误 C.地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加 D.由于战争，施工耽误暂停施工，致使工期延误 E.因迟延履行而遭遇洪水，导致工期延误 【答案】CD 【解析】本题考查的是违约责任的免除。《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的 影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责 任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。 35. 合同未约定违约责任，当事人一方不履行合同义务的，违约方应当承担的违约责任有( )。 A.赔礼道歉 B.继续履行 C.赔偿损失 D.采取补救措施 E.支付违约金 【答案】BCD 【解析】《合同法》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履 行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。违约金、定金也可作为承担违约责任的表现形式，本题未约 定违约责任，故 E 不选。 36. 下列责任中，属于违约责任的承担方式的有( )。 A.定金 B.罚金 C.违约金 D.罚款 E.消除危险 【答案】AC 【解析】承担违约责任的种类主要有：继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金 或定金等。 37. 关于合同示范文本的说法，正确的是( )。 A.示范文本能够使合同的签订规范和条款完备 B.示范文本为强制使用的合同文本 C.采用示范文本是合同成立的前提 D.采用示范文本是合同生效的前提 【答案】A 【解析】本题考查的是建设工程合同示范文本的性质与作用。如果缺乏合同示范文本，一些当事人签订的 合同不规范，条款不完备，漏洞较多，将给合同履行带来很大困难，不仅影响合同履约率，还导致合同纠 纷增多，解决纠纷的难度增大。 38. 关于《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)正确的是( )。 A.当事人必须采用示范文本 B.采用示范文本是合同成立的前提 C.供当事人订立合同时参考 D.不采用示范文本，合同无效 【答案】C 【解析】合同示范文本对当事人订立合同起参考作用，但不要求当事人必须采用合同示范文本，即合同的 成立与生效同当事人是否采用合同示范文本无直接关系。合同示范文本具有引导性、参考性、但无法律强制性，为非强制性使用文本。 39. 《建设工程施工合同(示范文本))》(GF-2013-0201)主要由( )三部分组成。 A.总则、通用条件、专用条件 B.总则、分则、附则 C.总则、正文、附件 D.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款 【答案】D 【解析】《建设工程施工合同(示范文本))》(GF-2013-0201)主要由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款三部分组成。 40. 关于建设工程施工合同变更的说法，正确的是( )。 A.发包人可依据其单方意志变更合同 B.合同变更内容约定不明确，推定为未变更 C.合同变更与工程变更范围一致 D.合同变更协议自签字之日起生效 【答案】B 【解析】合同变更不能单方进行，必须双方协商一致。A 选项错误。合同变更的范围广于工程变更，C 选项错误;合同变更的范围可以是全部合同内容，但工程变更范围仅限于为顺利实施工程而对工程的外观、功能及其实施方式所做的必须修改。合同变更须遵循法定的程序， 法律、行政法规规定变更合同事项应当办理批准、登记手续的，应当依法办理相应手续。如果没有履行法定程序，即使当事人已协议变更了合同，其变更内容也不发生法律效力。D 选项错误; 41. 建设工程施工合同对付款时间没有约定或约定不明，则应付款时间为( )。 A.建设工程已竣工验收的，为竣工验收合格之日 B.工程价款确定之日 C. 建设工程未交付的，为竣工结算完成之日 D. 建设工程未支付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日 【答案】D 【解析】合同当事人对付款时间没有约定或约定不明的，下列时间视为应付款时间：(1)建设工程已实际交付的，为交付之日;(2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;(3)建设工程未交付， 工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。 42. 关于合同形式的说法，正确的是( )。 A.书面形式合同是指纸质合同 B.当事人的行为可以构成默示合同 C.书面形式是主要的合同形式 D.未依法采用书面形式订立合同的，合同无效 【答案】B 【解析】电子邮件也是书面合同，A 错误。现实生活中绝大多数合同都是口头的，C 说法不准确。D 说法太绝对，比如租赁合同法律规定租赁期 6 个月以上的要采用书面形式，如果不采用书面则视为不定期，并不是无效。 43. 下列情形中，导致建设工程施工合同无效的是( )。 A.工程款支付条款订立时显失公平的 B.发包人对投标文件有重大误解订立的 C.依法应当招标的项目中标无效后订立的 D.承包人超越资质等级订立但在竣工前取得相应等级资质证书的 【答案】C 【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据《合同法》第 52 条第 5 项的规定(即违反法律、行政法规的强制性规定)，认定无效：(1)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;(2)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;(3)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。 44. 关于垫资的说法，正确的是( )。 A. 垫资的法律性质是工程欠款 B. 法律、行政法规明确禁止垫资行为 C. 当事人对垫资利息未作约定的，法院不予支持利息 D. 当事人约定垫资利息的，其利率最高为同期银行贷款利率的 4 倍 【答案】C 【解析】当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。 当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。所以垫资跟工程欠款不是一回事，我国法律行政法规并没有明确禁止垫资行为。 45. 建设工程施工合同中，承包人的主要义务有( )。 A.自行完成建设工程主体结构施工 B.交付竣工验收合格的建设工程 C.无偿修理质量不合格的建设工程 D.及时验收隐蔽工程 E.提供必要的施工条件 【答案】ABC 【解析】承包人的主要义务：1、不得转包和违法分包工程;2，自行完成建设工程主体结构施工;3、接受发包人有关检查;4、交付竣工验收合格的建设工程;5、建设工程质量不符合约定的无偿修理。本文导航第1页 1-15第4页 46-62第2页 16-30第3页 -45 46. 在建设工程施工合同中，承担违约责任的种类有( )。 A.滞纳金 B.罚款 C.赔偿精神损失 D.继续履行 E.采取补救措施 【答案】DE 【解析】合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有：继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。 47. 甲公司与乙公司订立了一份建材买卖合同，乙按约定向甲支付了定金 4 万元，合同约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金 6 万元。交货日期届满，甲无法交付该建材。乙诉至法院提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得支持的是( ) 。 A. 请求甲双倍返还定金 8 万元 B. 请求甲支付违约金 6 万元，同时请求甲返还支付的定金 4 万元 C. 请求甲双倍返还定金 8 万元，同时请求甲支付违约金 6 万元 D. 请求甲支付违约金 6 万元 【答案】B 【解析】本题考查的是违约金和定金。履约方可以要求违约方支付双倍的定金或者返款定金并支付违约金， 以上两个原则只可二选一。按照最大补偿来考虑，应当选择返还定金并支付违约金， 6+4=10 万。 48. 关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是( ) A. 承包人的优先受偿权优于抵押权 B. 承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者 C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失 D.承包人行使优先受偿权的期限为 1 年 【答案】A 【解析】《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》中规定，(1)人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依据《合同法》第 286 条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。(2)消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房工程价款的优先受偿权不得对抗买受人。(3)建筑工程价款包括承包人为建设单位应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。(4)建设工程承包人行使优先权的期限为 6 个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。 49. 关于施工合同解除的说法，正确的是( ) 。 A.合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以解除 B.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除 C. 发包人未按约定支付工程价款，承包人可以解除 D. 承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除 【答案】B 【解析】本题考查的是合同的履行、变更、转让、撤销和终止。承包人具有下列情形之一， 发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：①明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;②合同约定的 期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;③已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的;④将承包的建设工程非法转包、违法分包的 。 发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求 解除建设工程施工合同，应予支持：①未按约定支付工程价款的;②提供的主要建筑材料、建筑构配件和 设备不符合强制性标准的;③不履行合同约定的协助义务的。 50. 关于建设工程合同一方违约后，另一方采取措施防止损失扩大的说法，正确的是( ) A. 接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大 B. 守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失要求赔偿 C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由自己承担 D.未接到违约方的通知，守约方无需采取措施防止损失扩大 【答案】A 【解析】考查赔偿损失限制。选项 B，守约方没有采取措施防止损失扩大，那么扩大的损失自身承担;选项 C，当事人因为采取措施防止损失扩大的费用，可以向违约方提出索赔;选项 D，不论是否收到通知， 守约方都有义务采取防止损失扩大的措施。 51.2016 年 9 月 15 日，甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同，转让甲对乙施工企业的 30 万元债权。同年 9 月 25 日，乙接到甲关于转让债权的通知。关于该债权转让的说法，正确的是( )。 A. 甲与丙之间的债权转让合同 9 月 25 日生效 B. 丙于 9 月 15 日可以向乙主张 30 万元债权 C. 甲与丙之间的债权转让行为于 9 月 25 日对乙生效 D. 乙拒绝清偿 30 万元债务的，丙可以要求甲和乙承担连带责任 【答案】C 【解析】债权转让应当通知债务人，未经通知对债务人不发生效力。 52. 甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车，该车实际行驶里程 8 万公里，市场价格约为 16 万元，里程表显示行驶里程为 4 万公里。甲明知上述情况存在，仍将该车以 23 万元价格卖给了乙施工企业，乙知情后诉至法院。乙的下列诉讼请求可以获得支持的是( ) A.请求减少价款至 16 万元 B.以欺诈为由解除合同 C.以重大误解为由请求撤销合同 D.请求甲承担缔约过失责任 【答案】A 【解析】以欺诈胁迫手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同属于可撤销合同，受 损害方有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销。 53. 关于无效施工合同工程款结算的说法，正确的是( )。 A. 施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建筑工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持 B. 施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，不予支持 C.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持 D.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持 【答案】A 【解析】本题考查的是无效合同。建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照 合同约定支付工程价款的，应予支持。建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以 下情形分别处理：(1)修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持;(2)修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。 54. 下列建设工程施工合同中，属于无效的有( )。 A.承包人对工程内容有重大误解订立的 B.承包人胁迫发包人订立的 C.未取得相应施工企业资质的承包人订立的 D.建设工程必须进行招标而未招标订立的 E. 总承包人将主体结构的施工分包给他人订立的 【答案】CDE 【解析】本题考查的是建设工程施工合同无效的情形。建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据 《合同 法》第 52 条第 5 项的规定(即违反法律、行政法规的强制性规定)，认定无效：①承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;②没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;③ 建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。 55. 施工合同履行过程中场中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是( )。 A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误 B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误 C.施工企业的设备损坏，导致工期延误 D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误 【答案】A 【解析】在合同履行过程中，如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由，违约人将免于承担违约责任。我国的《合同法》仅承认不可抗力为法定的免责事由。《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的， 根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力 的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供 证明。 56. 某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定，则该施工合同( )。 A.效力待定 B.可撤销 C.无效 D.有效 【答案】C 【解析】《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)-方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5) 违反法律、行政法规的强制性规定。 57. 根据《合同法》，下列合同转让产生法律效力的是( )。 A. 施工企业将施工合同中主体结构的施工转让给第三人 B. 施工企业将其对建设单位的债权转让给了水泥厂，并通知了建设单位 C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业将债务转让给第三人 D.监理单位将监理合同一并转让给其他具有相应监理资质的监理单位 【答案】B 58. 关于施工合同变更的说法，正确的是( )。 A. 合同变更应当办理批准、登记手续 B. 合同变更内容约定不明确的，推定为未变更 C.工程变更必将导致合同变更 D.合同非实质性条款的变更无须当事人双方协商一致 【答案】B 59. 施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院应予支持的是( )。 A.已经完成的建设工程质量不合格的 B.不履行合同约定的协助义务的 C.将承包的建设工程非法转包、违法分包的 D.合同约定的期限内没有完工的 【答案】C 【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：(1)明确表示或者以行为表明不履行合同主 要义务的;(2)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;(3)已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的;(4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。 60. 设备采购合同约定，任何一方不履行合同应当支付违约金 5 万元。采购人按照约定向供应商交付定金 8 万元，合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是( )万元。 A.16 B.5 C.8 D.13 【答案】A 【解析】当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。本 题中：违约金 5 万元。 5 万元违约金和 8 万元定金二选一：① 8 万元定金，双倍返还：16 万② 违约金+ 定金=5+8=13 万元。所以选择 A 选项。《担保法》规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求 返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。 61. 下列施工合同中，属于无效合同的有( )。 A. 施工企业借用他人资质签订的 B. 施工企业与建设单位串通投标，中标后签订的 C.建设工程依法必须进行招标而未招标的 D 施工企业超越资质等级与建设单位签订的 E.施工企业将其承包的部分非主体工程分包的 【答案】ABCD 62. 施工合同中对应付款时间约定不明时，关于付款起算时间的说法，正确的有( )。 A. 工程已实际交付的，为交付之日 B. 工程未交付的，为提交峻工结算文件之日 C. 工程已交付，工企业主张工程款的，为提出主张之日 D.工程未交付的，为提交竣工验收报告之日 E.工程未交付，工程程价款也未结算的，为当事人起诉之日 【答案】ABE 【解析】当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：(1)建设工程已实际交付 的，为交付之日;(2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;(3)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。 一键加群【二级建造师考试交流群】协助报名|题库|课程|资讯：755515017 热点试题2：2019年二级建造师考试法规知识章节题训练_强化备考 热点试题3：二级建造师考试历年考题解析_题库对答案 热点试题4：2019年二级建造师法规知识模拟题2Z201010～2Z208050
|
